Пояснительная записка к Исковому заявлению о взыскании пени по договору подряда
Исковое заявление — это требование, предъявляемое истцом в судебном (гражданско-правовом, арбитражно-правовом, третейском) порядке, и вытекающее из принадлежащего истцу права в силу договора или по иным основаниям, предусмотренным в законе.
Данное исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме, подписывается истцом или его представителем.
Исковое заявление в арбитражный суд должно соответствовать по форме и содержанию обязательным требованиям, установленным арбитражным процессуальным законодательством, исполнение данного требования является необходимым условием для принятия к производству суда искового заявления. В случае несоответствия формы искового заявления к предъявляемым требованиям оно подлежит оставлению без движения, что означает непринятие дела к рассмотрению.
Итак, исковое заявление должно содержать:
- - наименование суда, в который подается заявление;
- - имя (наименование) истца и ответчика, а также имя
- - представителя истца, если исковое заявление подается представителем, их место проживания или местонахождение, почтовый индекс, номера средств связи (если таковые известны);
- - содержание исковых требований;
- - цену иска (только для требований имущественного характера);
- - изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования;
- - указание доказательств, подтверждающих каждое обстоятельство (если обязанность доказывания лежит на истце); наличие оснований для освобождения от доказывания;
- - перечень документов, прилагаемых к заявлению.
К исковому заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие уплату судебного сбора и затрат на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела.
При ненадлежащей форме искового заявления суд может оставить иск без рассмотрения. Так же очень важным является подать исковое заявление в суд своевременно, то есть в установленный законом срок.
Своим решением суд восстанавливает права истца, нарушенные ответчиком, или признает, что такого нарушения не было и отклоняя требования истца защищает тем самым права ответчика.
Образец Искового заявления о взыскании пени по договору подряда, пример
В Арбитражный суд г.Кургана
Истец: ООО «Магнит»
Адрес: г. Курган, ул. Смирнова, д. 16
Ответчик: Сергеев Дмитрий Иванович
Адрес: г. Курган, ул. Космонавтов, д.456
Цена иска: 50 000 руб.
Исковое заявление о взыскании пени по договору подряда
В соответствии с договором подряда от "10" января 2011 г.No.145, заключенным между истцом и ответчиком, ответчик выполнил строительные работы и сдал объект 10 марта 2011 г.
В процессе эксплуатации объекта были выявлены следующие дефекты, которые явились следствием некачественной работы.
"20" марта 2011 г. был составлен двусторонний акт, который подписали наш представитель и представитель ответчика. В акте отмечалось, что обнаруженные дефекты явились следствием некачественной работы .
В акте было указано, что допущенные дефекты будут устранены ответчиком до 15 апреля 2011 г. Однако устранены дефекты были только 14 июня 2011г., т.е. с просрочкой на 60 дней.
Нашу претензию от "30"апреля 2011 г. No. 251 ответчик оставил без ответа. Пунктом 12 договора предусмотрено, что в таких случаях виновная сторона должна уплатить второй стороне по договору пени в размере 5 % за каждый день просрочки.
Учитывая изложенное выше, на основании ст.ст. 330, 331 Гражданского кодекса РФ, а также ст.ст. 125, 126 АПК РФ,
ПРОШУ:
Взыскать с ответчика – Сергеева Дмитрия Ивановича пени в сумме 49 000 руб. и расходы по госпошлине в сумме 1000 руб., всего в сумме 50 000 руб.
Приложение:
- Копия договора от "10"января 2011 г. No. 145
- Копия акта об обнаруженных дефектах от "20"марта 2011 г.
- Копия претензии от "30 апреля 2011 №.251
- Уведомление об отправке копии искового заявления ответчику.
- Документ об уплате госпошлины.
Руководитель ООО «Магнит»
"20"июня 2011г. подпись
Составитель
Рясная Ирина Григорьевна
Специалист по экономике и праву
Количество показов: 4313