Пояснительная записка к Исковому заявлению о взыскание штрафных санкций по договору подряда
Исковое заявление в арбитражный суд должно соответствовать по форме и содержанию обязательным требованиям, установленным арбитражным процессуальным законодательством, исполнение данного требования является необходимым условием для принятия к производству суда искового заявления. В случае несоответствия формы искового заявления к предъявляемым требованиям оно подлежит оставлению без движения, что означает непринятие дела к рассмотрению.
Итак, исковое заявление подается в письменной форме и должно содержать:
- наименование суда, в который подается заявление;
- имя (наименование) истца и ответчика, а также имя представителя истца, если исковое заявление подается представителем, их место проживания или местонахождение, почтовый индекс, номера средств связи (если таковые известны);
- содержание исковых требований;
- цену иска (только для требований имущественного характера);
- изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования;
- указание доказательств, подтверждающих каждое обстоятельство (если обязанность доказывания лежит на истце); наличие оснований для освобождения от доказывания;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению.
К исковому заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие уплату судебного сбора и затрат на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела.
Образец к Исковому заявлению о взыскание штрафных санкций по договору подряда, пример
В Арбитражный суд города Кургана
Истец: ИП Миронов Константин Олегович
Адрес: г. Курган, ул. Дзержинского,41,корп1,кв.553
Ответчик: ИП Жигулин Никита Павлович
Адрес: г. Курган, ул. Перова,16,кв.35
Цена иска: 11 000 руб.
Исковое заявление о взыскание штрафных санкций по договору подряда
В соответствии с договором подряда от "25" сентября 2010 г.No.1, заключенным между истцом и ответчиком, ответчик выполнил плиточные работы и сдал объект 1 ноября 2010 г.
В процессе эксплуатации объекта были выявлены следующие дефекты: отпала плитка нижнего ряда.
"20" ноября 2010 г. был составлен двусторонний акт, который подписали наш представитель и представитель ответчика. В акте отмечалось, что обнаруженные дефекты явились следствием некачественной укладки плитки .
В акте было указано, что допущенные дефекты будут устранены ответчиком до 15 декабря 2010 г. Однако фактически работы по устранению дефектов были выполнены только 4 января 2011г., т.е. с просрочкой на 20 дней.
Нашу претензию от "10"января 2011 г. No. 2 ответчик оставил без ответа. Подпунктом 4,пункта 9 договора предусмотрено, что в таких случаях виновная сторона должна уплатить второй стороне по договору пени в размере 3 % за каждый день просрочки.
Учитывая изложенное выше, на основании ст.ст. 330, 331 Гражданского кодекса РФ, а также ст.ст. 125, 126 АПК РФ,
ПРОШУ:
Взыскать с ответчика – ИП Жигулина Никиты Павловича пени в сумме 10 000 руб. и расходы по госпошлине в сумме 1000 руб., всего в сумме 11 000 руб.
Приложение:
- Копия договора от "25"сентября 2010 г. No. 1
- Копия акта об обнаруженных дефектах от "20"ноября 2010 г.
- Копия претензии от "10января 2011г №2.
- Уведомление об отправке копии искового заявления ответчику.
- Документ об уплате госпошлины.
Руководитель "__"______________ ____ г.
(подпись)
Составитель
Коновалова (Никишина) Дарья Сергеевна
Специалист по экономике и праву
Количество показов: 4350